建设工程勘察设计合同管理(三) (总分67, 做题时间90分钟) 一、单项选择题
1.
建设工程设计合同履行时，( )不是承包人的义务。 A．提供有关设备的技术资料
• B．向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作 • C．修改预算 • D．确定设计深度
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 本题中A、B、D很显然是在设计合同签订前应该完成的工作，所以此三项工作属于发包人的义务，而C选项是属于承包人的义务。 2.
因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。 A．不退定金
• B．按设计费一半支付 • C．按全部设计费支付 • D．不支付设计费
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3.
设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的( )。 A．10% • B．20%
•
SSS_SIMPLE_SIN
C．30% • D．40%
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30%。 4.
某设计合同，双方约定设计费10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。 A．3万元 • B．5万元 • C．7万元 • D．10万元
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的，按该阶段设计费的全部支付。设计费10万元的一半是5万元，已支付定金2万元，亦可以抵作设计费，所以答案是还需支付3万元。 5.
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。 A．组织对设计文件的审查、鉴定和验收 • B．办理设计文件的报批手续 • C．选定设计文件依据的设计规范
• D．为现场的设计人提供必要的工作条件
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1
SSS_SIMPLE_SIN
答案:C
[解析] 本题考核的是设计人的责任。其职责包括保证设计质量；各设计阶段的工作任务；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务；保护发包人的知识产权。 6.
设计人有权向发包人提出索赔的是( )。
A．发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 • B．发包人要求设计人进行设计变更 • C．施工图设计未达到设计深度
• D．设计人对外商的设计资料进行审查
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 设计人有权向发包人提出索赔的是发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目。 7.
工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。 A．委托人 • B．设计人 • C．工程师 • D．发包人
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 工程施工前，设计人需向承包人进行设计交底。 8.
不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由( )承担民事责任。 A．勘察人 • B．政府
• C．保险机构 • D．发包人
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:D
[解析] 不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 9.
在对工程勘察设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是( )。
A．设计方案和设计结果 • B．设计监理委托合同 • C．建设项目立项批文 • D．公证机构的公证文件
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 合同双方当事人履行职责的第一依据就是双方签订的合同。 10.
对外商的设计资料进行审查，( )对该合同项目的协调工作负责。 A．承包人 • B．委托人 • C．设计人 • D．工程师
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 对外商的设计资料进行审查，是设计合同中设计人的责任。 11.
不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展提供的条件是( )。
A．修好通行道路 • B．接通电源、水源 • C．挖好排水沟渠
•
SSS_SIMPLE_SIN
•
D．测绘地形图
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:D
[解析] 本题考核的是勘察合同中发包人和勘察人的责任划分。勘察设计合同订立时发包人应为勘察人提供的现场工作条件：落实土地征用、青苗树木赔偿；拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 12.
发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( )对修改后的设计文件负责。 A．发包人 • B．原设计人 • C．修改单位 • D．承包人
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，修改单位对修改后的设计文件负责。 13.
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。 A．不再负责处理有关设计问题 • B．仍应无偿负责处理有关设计问题
• C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 • D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
SSS_SIMPLE_SIN
[解析] 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。 14.
设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A．发包人承担 • B．设计人承担 • C．双方各自承担 • D．设计审批部门承担
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。 15.
在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时设计过程已经开始，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是( )。 A．不足一半时，退还发包人已付定金
• B．不足一半时，按该阶段设计费的一半支付 • C．不足一半时，按该阶段设计费的全部支付 • D．超过一半时，按该阶段设计费的一半支付
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 在合同履行，发包人要求终止或解除合同，则设计人未开始设计工作时，不退还已付的定金；已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 16.
勘察合同履行中，为保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是( )。
SSS_SIMPLE_SIN
A．现场地上障碍物的拆除工作 • B．勘察现场设备机具的布置和架设 • C．完成通水、通电及道路平整作业 • D．提供水上作业用船
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 本题考核的是勘察合同中发包人和勘察人的责任划分。勘察设计合同订立时发包人应为勘察人提供的现场工作条件：落实土地征用、青苗树木赔偿；拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 17.
依据设计合同规定，办理各阶段设计文件的审批工作应由( )负责。 A．发包人 • B．承包人 • C．监理人
• D．承包人的委托人
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 依据设计合同规定，办理各阶段设计文件的审批工作应由发包人负责。 18.
因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。 A．项目的直接损失 • B．项目勘察费的2倍 • C．项目的勘察设计费 • D．返工项目的费用
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1
SSS_SIMPLE_SIN
答案:D
[解析] 因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的费用。 19.
依据勘察设计合同的规定，下列关于委托人的责任说法中，错误的是( )。
A．向设计人提供开展设计所需所需的有关资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责
• B．勘察设计人员进入现场作业或配合施工，其费用自理，委托人不对其工作及生活条件承担责任
• C．按照国家有关规定支付勘察设计费
• D．维护承包人的勘察和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 勘察设计人员进入现场作业或配合施工，委托人应对其工作及生活条件提供一定的便利条件。 20.
有义务解决施工中出现的设计问题的是( )。 A．发包人 • B．工程师 • C．设计人 • D．承包人
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 有义务解决施工中出现的设计问题的是设计人。 21.
勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。 A．无权要求返还定金 • B．有权要求返还定金
• C．无权要求返还定金且需支付违约金
•
SSS_SIMPLE_SIN
•
D．只能要求返还定金的一半
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人无权要求返还定金。 22.
设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至( )日止。 A．交付设计文件 • B．设计文件审查通过 • C．完成设计变更 • D．工程竣工验收合格
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:D
[解析] 在合同正常履行的情况下，工程施工完工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。 23.
建设工程设计合同中没有( )费用。 A．进度款 • B．预付款 • C．结算款 • D．定金
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 建设工程设计合同中包括进度款、结算款、定金等费用，没有预付款费用。 24.
设计开工的标志是( )。
SSS_SIMPLE_SIN
A．合同签字盖章 • B．合同规定开工期限 • C．签字后第三日 • D．收到定金
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:D
[解析] 设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后3日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。 25.
委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收( )单位参加。 A．承担监理任务 • B．有对外经营权 • C．承担有关设计任务 • D．承担有关施工任务
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务单位参加；除制装费外，其他费用由发包人承担。 26.
设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。 A．保证设计质量 • B．完成施工图设计 • C．配合施工
• D．保护发包人的知识产权
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1
SSS_SIMPLE_SIN
答案:A
[解析] 设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是保证设计质量。 27.
在委托设计合同中，( )负责解决设计所用的标准图集。 A．发包人 • B．设计人 • C．工程师 • D．承包人
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 在委托设计合同中，发包人负责解决设计所用的标准图集。 28.
设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。 A．初步设计概算 • B．投资估算 • C．施工图预算
• D．扩大的初步设计概算
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的初步设计概算核算设计费。 29.
关于勘察设计合同的定金说法，不正确是( )。
A．合同生效后，委托人应向承包人付出定金 • B．勘察设计合同履行后，定金抵作勘察设计费 • C．设计任务的定金为估算设计费的30%
• D．委托人不履行合同，无权要求返还定金；承包人不履行，应当双倍返还定金
•
SSS_SIMPLE_SIN
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 设计任务的定金为估算设计费的20%。 30.
建设工程设计合同中，委托人应提供的文件和资料包括( )。 A．可行性研究报告或项目建议书 • B．工程选址报告 • C．工程的概预算 • D．地下管线资料
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 发包人提供的文件资料：设计依据文件和资料(经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；城市规划许可文件；工程勘察资料等)；项目设计要求文件(过程范围和规模；限额设计的要求；限额设计的要求；设计依据的标准)。 31.
发包人根据工程的实际需要修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。
A．报经原审批机关批准 • B．经监理人同意 • C．经设计人同意
• D．由原建设勘察、设计单位修改
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A
[解析] 发包人根据工程的实际需要修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准。 32.
设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。 A．1 • B．3
•
SSS_SIMPLE_SIN
C．7 • D．14
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后3日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。 33.
依据设计合同中，设计工作正式开始前，委托人按规定给设计人支付定金。合同履行过程中进行阶段支付时，对于定金( )。
A．按已完成设计工作的价值占合用总价的比例扣回
• B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 • C．每次阶段支付时，均不许扣减定金
• D．每次阶段支付时，可将一定比例定金充抵部分设计费
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 定金担保是对整个合同的全面、实际履行担保，故在最后一次支付设计费时，才结算(扣回)定金。 34.
下列关于建设工程勘察设计合同的说法，错误的是( )。
A．是委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利、义务的协议
• B．委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位 • C．承包商是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位 • D．合同的委托人、承包人均应具有法人地位
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
SSS_SIMPLE_SIN
[解析] 建设工程勘察设计合同是委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利、义务的协议，委托人一般是项目业主及建设单位，但有可能是建设工程承包单位。因为取得勘察设计、施工任务的总承包单位，可以按规定将设计任务分包给具有资质的勘察设计单位进行勘察设计，承包商不是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位。 35.
勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。
A．岩土工程勘察、水文地质勘察
• B．民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 • C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 • D．要求简单的勘察、要求复杂的勘察
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C
[解析] 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本：
(1)建设工程勘察合同(一)[GF—2000—0203]，该范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察；
(2)建设工程勘察合同(二)[GF—2000—0204]，该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料、对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。 36.
由不可抗力因素致使合同无法履行时，( )。 A．按国际通用标准处理 • B．按国家示范文本进行处理 • C．按无效合同处理办法处理 • D．双方应及时协商处理
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:D
[解析] 由不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。 37.
SSS_SIMPLE_SIN
设计文件批准后，不得任意修改和变更，如果发包人根据工程的实际情况需要修改时，必须经( )批准。 A．初步设计的批准单位 • B．原审批机关 • C．建设单位 • D．原设计单位
•
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 设计文件批准后，不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际情况需要修改时，必须经原审批机关批准。 38.
在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。 A．合同签订日
• B．设计人收到定金日 • C．开始设计日 • D．合同约定的时间
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 本题是考核有关“设计期限”和合同生效的有关内容。设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。 39.
设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( )。 A．和解 • B．调解
• C．和解或诉讼 • D．仲裁或诉讼
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:D
[解析] 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是仲裁或诉讼。 40.
经过修改的设计文件应( )使用。 A．报总监理工程师审核批准后
• B．按设计管理程序经有关部门审批后 • C．由设计人签字盖章后 • D．由发包人审查批准后
•
SSS_SIMPLE_SIN
A B C D 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B
[解析] 经过修改的设计文件应按设计管理程序经有关部门审批后使用。 二、多项选择题
1.
设计阶段监理的内容包括( )。
SSS_MULTI_SELSSS_SIMPLE_SIN A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛 C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果
E 编制项目概预算
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B,D
[解析] 本题实际上也是设计阶段监理人责任的题型，备选项A、C很显然是在设计合同签订前属发包人的责任；而备选项E属于设计人的工作内容，就不需要再深究B、D的正确性，因为本题至少得选两个选项。 2.
建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。
SSS_MULTI_SEL A 违约责任
B 合同文件的组成和优先次序 C 保密约定 D 设计依据
E 发包人应交付的资料和文件
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C,D
[解析] 建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括合同文件的组成和优先次序、违约责任、保密约定、设计依据。 3.
设计合同履行过程中，设计人的责任不包括( )。
SSS_MULTI_SEL A 保证设计质量 B 负责设计交底 C 协调工程施工 D 负责施工中发生的设计变更
E 确认承包人施工工艺的可靠性 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C,E
[解析] 设计合同履行中，设计人的责任主要有：保证设计质量；对外商的设计资料进出审查；配合施工的义务(设计交底，解决施工中出现的设计问题，工程验收)；保护发包人的知识产权等。 4.
不在设计合同示范文本中规定的设计人的责任范围之内的是( )。
A 在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底 B 解决施工中出现的问题
C 为施工承包人提供设计依据和基础资料 D 组织施工招标工作 E 参加工程验收工作 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C,D
[解析] 设计人的责任是：保证设计质量；各设计阶段的工作任务；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务(设计交底；解决施工中出现的设计问题；工程验收)；保护发包人的知识产权。 5.
设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( )。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL
A 经批准的可行性研究报告 B 设计依据的标准 C 城市规划许可文件 D 限额设计要求
E 工程勘察资料
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,C,E
[解析] 发包人应提供的文件和资料如下：
(1)设计依据文件和资料：①经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；②城市规划许可文件；③工程勘察资料。
(2)项目设计要求：①工程的范围和规模；②限额设计的要求；③设计依据的标准；④法律、法规规定应满足的其他条件。 6.
下列关于设计期限说法正确的是( )。
A 设计期限是合同约定的交付设计文件的时间
B 设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和
C 因不可抗力影响，设计应顺延
D 因非设计人的原因影响，设计期限应顺延
E 因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B,C,D,E
[解析] 设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件(包括约定分次移交的设计文件)的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方协议补充确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的不可抗力事件；非设计人员引起的设计变更；发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰等。 7.
设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )要求。并注明建筑工程合理使用年限。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL A 设备材料采购 B 施工图会审 C 施工
D 非标准设备制作
E 设计交底
该题您未回答:х 该问题分值: 1
答案:A,C,D
[解析] 设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足设备材料采购、施工、非标准设备制作要求，并注明建筑工程合理使用年限。 8.
按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。
A 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金 B 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金 C 设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D 设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B,C,E
[解析] 在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 9.
勘察合同履行过程中，发包人应当做到( )。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL A 拆除地上障碍物 B 平整施工现场 C 修通道路 D 落实土地征用 E 提供设计资料 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C,D
[解析] 勘察设计合同订立时发包人应为勘察人提供的现场工作条件：落实土地征用、青苗树木赔偿；拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 10.
委托勘察任务的工作范围包括( )。
SSS_MULTI_SEL A 工程勘察任务 B 技术要求
C 预计的勘察工作量
D 勘察成果资料提交的份数
E 其他必要的相关资料
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C,D
[解析] 委托勘察任务的工作范围包括工程勘察任务；技术要求；预计的勘察工作量；勘察成果资料提交的份数。 11.
由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( )。
A 付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算 B 工期按实际延误的工日顺延
C 补偿勘察人来回的进出场费和调遣费 D 付给勘察机构适当的利润
E 继续提供必要的生活条件
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C
[解析] 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；工期按实际延误的工日顺延；补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。 12.
设计合同中，发包人的责任包括( )等。
A 对设计依据资料的正确性负责 B 保证设计质量 C 提出技术没计方案 D 解决施工中出现的设计问题
E 提供必要的现场工作条件
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,E
[解析] 设计合同中，发包人的责任包括提供设计依据资料(按时提供设计依据文件和基础资料；对资料的准确性负责)；提供必要的现场工作条件；外部协调工作；其他相关工作；保护设计人的知识产权；遵循合理设计周期的规律。 13.
下列属于发包人的违约责任的是( )。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL A 审批工程延误
B 发包人延误支付定金 C 设计错误
D 设计人员受不可抗力影响延误完成
E 设计工作暂停
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B
[解析] 属于发包人的违约责任的是：发包人延误支付；审批工作的延误；因发包人原因要求解除合同。 14.
依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括( )。
SSS_MULTI_SEL A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收 D 参加施工组织设计审查
E 参加工程竣工验收 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C,E
[解析] 设计人配合施工的义务包括设计交底；解决施工中出现的设计问题；工程验收。 15.
下列关于对设计错误的处理正确的是( )。
A 由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变 B 由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
C 损失严重的，应向发包人支付赔偿金 D 赔偿金累计总额应不超过设计费用
E 范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B,C,E
[解析] 由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费；损失严重的，应向发包人支付赔偿金；范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。 16.
建设工程勘察设计合同是( )合同。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL
A 主 B 从 C 诺成
D 实践
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,C
[解析] 从法理上分析，建设工程勘察设计合同是主合同、诺成合同、有偿合同、双务合同。 17.
发包人应提供的勘察依据文件和资料包括( )。
A 提供本工程批准文件(复印件)以及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)
B 提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图 C 提供地下已有埋藏物的具体位置分布图 D 提供地震安全性评价和环境评价
E 提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C,E
[解析] 发包人应提供的勘察依据文件和资料包括提供本工程批准文件(复印件)以及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)；提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图；提供地下已有埋藏物的具体位置分布图；提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图。 18.
勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到( )。
A 勘察成果质量符合规定及合同的约定 B 提出勘察技术要求 C 勘察进度符合合同的规定
D 勘察中的漏项及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担 E 执行解决勘察现场的土地使用和通道 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,C
[解析] 本题考核的是合同双方当事人义务。选项B是勘察工作之前需要确定的内容；选项D是由勘察人的原因造成，不应由发包人承担费用；选项E是发包人未勘察提供的条件。 19.
依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务是( )。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL
A 总体设计(大型工程) B 方案设计 C 建筑和工艺设计 D 分专业设计并汇总 E 编制初步设计文件 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,E
[解析] 设计任务：
(1)初步设计：总体设计(大型设计)；方案设计，包括建筑设计、工艺设计、方案比选等；编制初步文件，包括完善选定的方案、分专业设计并汇总、编制说明与概算、参加初步设计审查会议、修正初步审计等。
(2)技术设计：提出技术设计计划，编制技术设计文件，参加初步审查，并作必要修正，施工图设计。 20.
设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。
A 委托设计任务的范围和内容 B 发包人应提供的有关资料和文件 C 项目投资要求 D 双方的责任 E 工程用地规划
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,D
[解析] 适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括以下几方面的内容： (1)订立合同依据的文件；
(2)委托设计任务的范围和内容；
(3)发包人应提供的有关资料和文件； (4)设计人应交付的资料和文件； (5)设计费的支付； (6)双方责任； (7)违约责任； (8)其他。 21.
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。
A 按时提供设计依据文件和基础资料 B 施工图设计完成后，组织鉴定和验收
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL
C 负责审查外商提供的设计资料 D 保证设计质量
E 设计交底
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C,D,E
[解析] 设计合同设计人的责任有：保证设计质量；各设计阶段的工作任务；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务；保护发包人的知识产权。 22.
勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括( )。
SSS_MULTI_SEL A 岩土工程勘察 B 水文地质勘察 C 变更及工程费的调整 D 材料设备的供应
E 工程测量
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,E
[解析] 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本：建设工程勘察合同(一)[GF—2000—43203]；建设工程勘察合同(二)[GF—2000—0204]。建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。 23.
设计合同示范文本规定，发包人的责任包括( )。
A 负责解决设计中需要选用的国家标准图、部标准图和地方标准图 B 负责勘察资料和数据的完整性、正确性
C 为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备 D 负责提供方案设计文件
E 负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C,E
[解析] 设计合同示范文本中规定的发包人的责任：提供设计依据资料：
(1)按时提供设计依据文件和基础资料(进行专业工程设计时，如果设计文件中需选用国家标准图、部标准图及地方标准图，应由发包人负责解决)。 (2)对资料的准确性负责。
(3)提供必要的现场工作条件(发包人为设计人派驻现场的工作人员提供的方便条件可能涉及工作、生活、交通等方面的便利条件，以及必要的劳动保护
SSS_MULTI_SEL
装备)；外部协调工作；其他相关工作；保护设计人的知识产权；遵循合理设计周期的规律。 24.
依据设计合同的规定，因发包人原因造成重大设计变更时，( )。
A 双方当事人不需另行协商签订补偿效益或另签合同 B 发包人应按设计人因变更所耗的工作量向设计人增付设计费
C 在未签合同前，设计人为发包人所作的各项设计工作，发包人应按收费标准支付相应的设计费
D 在未签合同前经发包人同意，设计人为发包人所作的各项设计工作，发包人应按收费标准支付的设计费
E 双方当事人需另行协商签订补充或另签合同 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:B,D,E
[解析] 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议外，发包人应按设计人所耗工作量增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人所作的各项设计工作，发包人应按收费标准支付设计费。 25.
设计合同的变更，通常是指( )的改变。
SSS_MULTI_SELSSS_MULTI_SEL A 工作范围 B 工作内容 C 设计方案 D 合同转让 E 合同价款 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B
[解析] 设计合同的变更，通常是指工作范围和工作内容的改变。 26.
在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
A 对勘察资料的正确性负责 B 提供设计人在现场的工作条件
C 设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D 完成施工中出现的设计变更 E 负责设计人与承包人的工作协调
SSS_MULTI_SEL
该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,B,C
[解析] 设计合同发包人的责任主要有：
(1)提供设计依据资料：①按时提供设计依据文件和基础资料；②对资料的正确性负责。
(2)提供必要的现场工作条件。
(3)外部协调工作设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。 (4)其他相关工作。 27.
按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。
SSS_MULTI_SEL A 提供设计依据资料 B 提供设计预算资料 C 向施工单位进行设计交底 D 对设计成果组织鉴定和验收
E 提供设计人员需要的工作和生活条件 该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:A,D
[解析] 发包人的责任有： (1)提供设计依据资料；
(2)提供必要的现场工作条件；
(3)外部协调工作，设计的阶段成果应由发包人组织鉴定和验收； (4)保护设计人的知识产权； (5)遵循合理设计周期的规律； (6)其他相关工作。
1
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容