甲方(雇主):_____________________________________________________________________
乙方(承包商):___________________________________________ _。
根据《中华人民共和国合同法》,结合本项目具体情况,本着公平、公正、平等、合理的原则,双方经协商一致,达成如下协议,共同遵守。
第一条项目概述
1.项目地点:___________________________________________________________________________________________ _
2.项目内容和实践:_______________________________ _。
3.工程承包方式,双方同意采用以下承包方式:
(1)乙方应承担所有工作和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供主要材料。
(3)工作由乙方承担,材料由甲方承担。
备注:甲方可在公司确认并签字后,放置前更换所选材料。如果甲方要求在材料放置后更换材料,甲方产生的费用(运费、装卸费、损坏材料)由业主承担。公司送人东西,业主可以放弃但不能打折,其他物品不能换。
4.工期为_____ _天。
开工日期为_____________________________________________________________________________________
完工日期_______________________________ _。
5.合同建设费:本合同建设费为人民币。
购物篮金额大写:_______________________________ _。
第二条施工图纸及预算、监理
本工程的施工图、预算和监理应分别提供设计、预算和监理。图纸和预算一式两份,甲乙双方各执一份,作为本合同的附件。
第三条双方的责任
1、开工前三天,为乙方进场施工创造条件,包括:拆除室内家具、陈设或堆放、遮盖难以移动甲方工作的室内家具、陈设,原则上不影响施工。
2、施工期间为乙方提供免费水电。
3、负责协调邻里关系,负责办理物业管理部的施工手续和应支付的相关费用。
4、不要拆除室内承重结构。如需拆除原有建筑的非承重结构或设备管线,应向有关部门办理相应的审批手续。
5、如果甲方在施工期间仍需部分使用客厅,甲方应负责施工现场的保护和消防。
6、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。
第四条、装修注意事项
1.在施工过程中,应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范和质量标准。施工过程中如发生安全事故,乙方对与甲方无关并按期保质完成工程负全部责任。
2.严格执行城市有关施工现场管理的规定,不得扰民和污染环境。
3.保护原客厅家具陈设,保证客厅上下管道畅通。
4.保证施工现场的整洁,负责工程竣工后施工现场的清洁。
第五条工程变更
1.如工程或施工方法需要变更,双方应协商一致,签订书面变更单,并调整相关工程费用和工期(装饰工程变更单)。双方同意本项目采用固定单价,不可更改。具体如下:
1)降项部分:基本装修部分不降价,主材部分按折扣降价。在扣款单上签字,在最后一次结算时扣款。
2)添加项目:根据公司规定的价格或市场添加项目。在附加清单上签字,把附加的钱交给公司财务。工程部收到财务通知后才能添加项目。
3)工期:减少的项目不减少工期,增加的项目根据增加项目的内容进行调整增加。
2.同一工程施工期间的变更不得超过三次。每一次变更,甲方必须配合乙方及时签署并写出变更单,并提前两天完成。否则,如果工期延期,造成窝工,甲方必须对工期延期和窝工给予每天300元的赔偿。
第六条装饰材料
1.对于甲方根据合同提供的主要材料和设备,甲方应在材料到达施工现场前通知乙方,双方共同接受并办理移交手续。
2.对于乙方根据合同提供的主要材料和设备,乙方应在材料到达施工现场前通知甲方,双方共同接受。
第七条工期延误
1.如因下列原因延误竣工日期,经甲方确认后,工期相应顺延:
(1)工程量变更或设计变更。
(2)不可抗力、国家法定节假日
(3)影响施工的停水停电(以施工记录为准,甲方可向物业管理单位查询)。
(4)甲方同意顺延工期的其他情况。
2.如甲方未能按合同规定完成其负责的工作,影响工期,工期顺延。甲方提供的不合格材料设备影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
3.如甲方未能按期支付工程款,合同期相应顺延,并按本合同第五条支付相应的赔偿金。
4.由于乙方责任,工期不顺延。如因乙方原因造成工程质量出现问题,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
第八条质量标准
双方同意本工程的施工质量按以下标准执行:
(1)施工过程中,如双方对工程质量有争议,质监部门应申请工程质量认证。经认证的工程质量不符合合同标准的,认证过程中发生的相关费用由乙方负责,认证过程中发生的相关费用由甲方负责。
第九条项目验收和保修
1、双方约定在施工过程中分为以下几个阶段进行工程质量验收:
(1)材料进场验收。
(2)隐蔽工程验收包括木基层、水路、线路等。
(3)中期验收是指木工在施工周期的一半进行收尾。
(4)竣工验收。
2.乙方应提前一天通知甲方参加验收,并在阶段验收合格后填写工程验收表。
3.工程完工后,乙方通知甲方验收,甲方在接到通知后两天内组织验收,填写工程验收单(工程验收单),待工程款结清后办理交接手续(工程结算单)。
4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应在收到竣工通知后三天内组织验收。验收合格后,双方办理交接手续,结清余款,签订保修书。
5.在双方进行施工验收之前,乙方应负责保护成品和工程现场的所有安全。
6.如双方未办理验收手续,甲方不得入住。如甲方擅自入住,视为合格,由此造成的损失由甲方承担..
7.当工程质量、空气质量、经济存在重大问题时,竣工验收应由双方协商签字。关于解决竣工验收遗留问题的协议;可以先入住。
8.本工程水电保修期为五年,防水保修期为两年,另一保修期为双方签字之日起五年。并填写工程保修。
第十工程支付方式
1.双方同意以下列方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方应按下表约定直接向乙方支付工程价款:
(2)其他支付方式:
2.工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并通知甲方..甲方在接到通知后两天内没有异议的,视为同意。双方填写工程结算表(工程结算表)并签字。甲方应在签订合同时向乙方结清项目余额,然后由乙方负责清理场地和卫生。
第十一条违约责任
1.任何一方不履行合同或违反国家法律、法规和有关政策,责任方应承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2.因甲方提前使用或擅自使用成品造成的损失,由甲方负责。
3.如因一方原因导致合同无法继续履行,另一方应及时通知另一方,办理合同终止手续,责任方赔偿另一方相应的经济损失人民币壹万元整。
4.甲方未能按期支付工程款的,每延期一天,应向对方支付违约金人民币 元。超过5天,乙方有权撤离现场并终止合同,由此产生的后果由甲方负责。
5.如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方应负责修复。
6.如因乙方原因造成工期延误,每延误一天,应向对方支付人民币 元的违约金。
第十二条解决合同纠纷的方法
因履行本合同发生的争议,双方应通过协商或相关部门调解解决。协商或者调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。
第十三条和其他条款
1.甲方应指定工程施工产生的垃圾存放地点,乙方负责将垃圾运送至甲方指定的地点..
2.施工期间,甲方应将外门钥匙交给乙方施工队负责人保管。工程竣工验收结算后,应当全额返还。
3.甲乙双方所有协议均以书面形式签署,所有口头承诺无效。
4.甲乙双方均有责任核实项目和工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价中的项目和变更单为准,工程量以工程实际发生的为准。
5.乙方应遵守甲方物业部门的相关规定,如违反相关规定给甲方造成的损失由乙方负责。
6.乙方设计师负责向甲方提供咨询、设计和报价服务,并代表乙方与甲方签订合同..合同签订后,乙方执行合同的代表应为乙方工程部派出的施工监理。所有与甲方项目有关的事宜,均由乙方的施工监理和设计人员解决,以确保项目的统一指挥和管理。
7.施工人员应认真检查和保护甲方的现场物品,双方应签字确认;项目列表 rdquo。签约后,如有损失或损坏,乙方应承担甲方的损失。甲方应在开工前拆除原有的电话等设备(乙方不得将甲方原有的卫生洁具、燃气灶、热水器等除水电以外的设备用于施工)。
8、负责采购的主要材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如甲方提供的材料和设备出现质量问题或规格差异,给工程造成的损失由甲方负责。
9.乙方采购的主要材料和设备,必须在报价中注明质量标准,并经甲方签字认可,否则给工程造成的损失由乙方负责。
10.在施工过程中,甲方应对甲方指定的材料供应商的情况、因质量问题造成的材料退货和更换、工期延误和窝工负责。乙方提供的所有材料对上述问题承担责任。
11.除合同规定外,如果五金件(门锁、门吸、水龙头等。),开关面板,墙地砖,灯具,洁具,地板等。由甲方提供到现场,甲方必须及时提供。乙方负责的,在预算中确定;否则,如果乙方在后期施工中需要采购货物,应增加___ _%的人工费和差旅费。
12.在工程施工过程中,如甲方提出设计修改意见,增加或减少工程,需提前与乙方代表联系,经双方签署变更单后方可施工。因甲方直接与现场施工人员约定变更施工内容而造成的一切后果由甲方承担..为保证施工和服务质量,乙方不得与任何人私下交易,请甲方配合。
13.本合同签订后,若甲方减少的金额超过工程款的___ _%时,甲方应向乙方支付工程款总额的___ _%的变更损失(因工程进度、人工等原因造成的)。).如乙方已将甲方减少的工程所用材料订购或发运至现场,甲方应额外支付材料的往返运费、手续费、材料损失费和退换费;如果材料无法退回,甲方应承担所有货款。
14.根据相关规定,乙方无权移动和改造燃气、天然气管道和供热管道。甲方如需变更上述管线,必须出示相关部门的批准文件,并与甲方B公司签署;施工责任保证。,且改造合格后,乙方只负责合同保修范围内的维修责任,不负责其他赔偿责任。
15.甲方支付物业押金及物业小区收取的.其他费用。
16.本合同签订于_______________________________________________________ _。
甲方:
乙方:
日期: